R.D.L.3/2011, de 14 de noviembre, aprueba T.R Ley Contratos Sector Público.
PREGUNTAS EXÁM. OFICIALES Nº18
MEDIA
40
35 minutos
Modo Examen
Modo Estudio
Ver Resultados
1. ¿En qué casos puede la Administración contratar verbalmente?: (Admtivo. Ayto Picanya 2010)
En ningún caso.
En el caso de contratos de urgencia y emergencia.
En el caso de contratos de urgencia.
En el caso de contratos de emergencia.
2. Están excluidos del ámbito de aplicación del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, los contratos relativos a: (Aux.Adtivo, SAS 2009)
Colaboración entre el sector público y el privado
Concesión de obra pública
Suministros adquiridos por una Universidad Pública
Servicios de arbitraje y conciliación
3. Según el artículo 72 del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, la capacidad de obrar para contratar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará mediante: (Admtivo, La Rioja 2008)
Escritura o documento de constitución inscrito en el Registro que corresponda
Los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula la actividad, debidamente inscritos, en su caso en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate
Inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación
Informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa
4. Según el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, con carácter general, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado en: (Secretaría-Intervención, Junta Andalucía 2007)
Los contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 euros
Los contratos de obras de importe igual o superior a 120.000 euros
Los contratos de obras, salvo que su importe sea inferior a 50.000 euros
Todos los contratos de obras
5. Según lo establecido en el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, respecto de las modificaciones del contrato: (Administrativo. Xunta Galicia 2010)
No es necesario formalizarlas conforme a lo dispuesto en la misma Ley para los contratos.
Deberán de formalizarse conforme a lo dispuesto en la misma Ley para los contratos.
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, establece un procedimiento específico para la formalización de las modificaciones de contrato.
La ley 30/2007, de 30 de octubre, no establece nada respecto a la formalización de las modificaciones de los contratos.
6. Según el artículo 89 del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, la revisión de precios en los contratos de gestión de servicios públicos de las Administraciones Públicas podrá tener lugar: (Aux.Adtivo, Com Madrid 2003)
Una vez transcurridos seis meses desde su adjudicación
Una vez ejecutado el 20 por ciento del mismo, independientemente del plazo transcurrido desde su adjudicación
Una vez que se haya ejecutado un 25 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido seis meses desde su adjudicación
Una vez transcurrido el primer año de ejecución del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por ciento de la prestación
7. De acuerdo con el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia de: (Admtivo. Junta Andalucía 2009)
Un año cuando se clasifique por primera vez y cinco años a continuación.
Cuatro años.
Cinco años.
Indefinida.
8. A efectos de aplicación del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, ¿se consideran como parte del sector público las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social?: (Aux.Adtivo.SAS 2009)
Sí
Sólo en los casos específicos que recoge la Ley 30/2007 en su artículo 3
No
Sólo se les aplica el libro 1 de la Ley 30/2007, el resto es opcional
9. De acuerdo con el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, la modalidad de gestión de servicio en que la Administración y el empresario participan en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato, se denomina: (Secretaría-Intervención, Junta Andalucía 2007)
Sociedad de economía mixta
Concierto
Gestión interesada
Concesión
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la declaración de nulidad de un contrato administrativo?
La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato no implica la declaración de nulidad del contrato en si mismo.
En el caso de declaración de nulidad las partes deben restituirse recíprocamente lo que recibieran en virtud del mismo.
Si la declaración de nulidad del contrato produjese un grave perjuicio al servicio público, será la Administración contratante la que asuma su ejecución.
La jurisdicción civil será la que determine a cual de las partes contratantes le corresponde indemnizar a la otra.
11. De acuerdo con el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, la carencia o insuficiencia de créditos, ¿es causa de nulidad de derecho administrativo?: (Admtivo. Junta Andalucía 2009)
No, es una causa de anulabilidad.
Sí, siempre.
Sí, salvo los supuestos de emergencia.
Sí, salvo los supuestos de urgencia.
12. Los contratos en los que una administración pública encomienda la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia, están calificados en el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, como: (Aux.Adtivo. SAS 2009)
De encomienda de gestión
De gestión de servicios públicos
Administrativo especial
De colaboración entre el sector público y privado
13. Según el artículo 112 del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responde a: (Aux.Adtivo, Com Madrid 2003)
Situaciones que supongan un grave peligro
Necesidades que afecten a la defensa nacional
Necesidades inaplazables o razones de interés público
Acontecimiento catastróficos
14. Según el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, es causa de resolución del contrato de obras: (Secretaría-Intervención, Junta Andalucía 2007)
La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a un año por parte de la Administración
El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración
Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por la Administración que afecten al presupuesto de la obra al menos en un 10 por ciento
Todas las respuestas anteriores son ciertas
15. De acuerdo con lo establecido en el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, señale la respuesta correcta en relación con los contratos menores definidos en el artículo 122.3: (Administrativo. Xunta Galicia 2010)
Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos. No podrán tener una duración superior a un año.
Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos. No podrán tener una duración superior a un año.
Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos. No podrán tener una duración superior a un año y podrán ser objeto de prórroga.
Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos. No podrán tener una duración superior a dos años.
16. ¿Qué régimen es aplicable a los contratos del sector público?: (Admtivo. Junta Andalucía 2007)
Pueden tener una regulación armonizada
Pueden tener carácter administrativo o carácter privado
Pueden tener un carácter mixto
Todas son ciertas
17. Según el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, la infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de: (Arquitectura Técnica, Junta Extremadura 2010)
Hasta un 100 por 100 del importe subcontratado.
Hasta un 75 por 100 del importe subcontratado.
Hasta un 25 por 100 del importe subcontratado.
Hasta un 50 por 100 del importe subcontratado.
18. De acuerdo con el artículo 9 del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, aquellos contratos que tienen por objeto la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, están calificados como: (Aux.Adtivo, SAS 2009)
Suministro
Administración especial
Servicios
No es un contrato administrativo típico
19. Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público: (Aux.Adtivo.Ayto Madrid 2010)
Podrán ser objeto de prórroga cuando su duración sea superior a un año
Podrán ser objeto de prórroga pero su duración debe ser inferior al año
No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga
Todas son correctas.
20. Según lo establecido en el artículo 26 deel R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, ¿cuál de las siguientes menciones no constituye contenido mínimo del contrato?:
Las condiciones de recepción de las prestaciones.
Los supuestos de resolución.
La referencia a la legislación aplicable al contrato.
Todas las respuestas son menciones que constituyen contenido mínimo del contrato
21. Un contrato menor no podrá tener una duración superior a: (Admtivo. Junta Andalucía 2009)
Un año más la prórroga
Un año y no puede ser objeto de prórroga
Seis meses
Todas son correctas
22. Forman parte del ámbito subjetivo deel R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público: (Admtivo. Junta Andalucía 2007)
Quienes tengan condición de Administraciones Públicas exclusivamente
Sólo entidades de derecho público con personalidad jurídica propia
Sólo Administraciones Públicas y Organismos Autónomos
Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social
23. Los órganos de contratación del sector público podrán ser…
Unipersonales o colegiados
Colegiados, siempre
Unipersonales, siempre
Colegiados y solidarios, siempre
24. Según el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, la duración de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado no podrá exceder de: (Secretaría-Intervención, Junta Andalucía 2007)
Veinte años
Veinte años, salvo que por su objeto le sea aplicable el régimen propio de la concesión de obra pública
Cuarenta años
Cuarenta años, prorrogables hasta sesenta años
25. Una de las direcciones generales de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia tiene previsto contratar la realización de un estudio necesario para el desarrollo de ciertas tareas de la competencia de la dirección general, ¿ante qué tipo de contrato nos encontraríamos de acuerdo con lo establecido en el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público?:
Ante un contrato administrativo de servicios.
Ante un contrato administrativo de consultoría.
Ante un contrato administrativo de asistencia técnica.
Podría realizarse mediante un contrato de colaboración entre el sector público y privado
26. Según el artículo 278 del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, en el contrato de gestión de servicios públicos consistente en la ejecución de obras y explotación del servicio público la duración máxima, con carácter general, será de: (Admtivo, La Rioja 2008)
10 años
15 años
20 años
50 años
27. Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a: (Aux.Adtivo.Ayto Bormujos 2008)
Cuatro años.
Dos años prorrogables por otros dos.
Dos años.
Un año prorrogable por otro año.
28. En atención a lo dispuesto en el artículo 235 del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, en los contratos de obras el plazo de garantía: (Admtivo, Ayto Madrid 2008)
No podrá ser superior a un año salvo casos especiales.
Se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas generales atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra.
No podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.
Se establecerá en el pliego de prescripciones técnicas atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra.
29. De acuerdo con el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, en el contrato de concesión de obra pública, para que el órgano de contratación pueda acordar el secuestro de la concesión será necesario: (Secretaría-Intervención, Junta Andalucía 2007)
El previo dictamen del Consejo de Estado u Órgano Consultivo equivalente e la Comunidad Autónoma respectiva
La audiencia del interesado
La revisión o adaptación del plan económico-financiero para la explotación directa de la obra pública por parte del órgano de contratación
Todas las respuestas anteriores son ciertas
30. Según el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, se califican como contratos del sector público: (Admtivo. Junta Andalucía 2007)
Sólo los contratos de obras, gestión de servicios públicos y suministros
Sólo los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos y suministros
Sólo los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado
Cualquiera de los contratos de las respuestas anteriores
31. La figura contractual que constituye una novedad de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, es: (Admtivo. Junta Andalucía 2009)
El contrato menor.
El contrato de gestión de servicios públicos.
El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.
Todas son correctas
32. Según el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, en un expediente para la contratación administrativa de un servicio de mantenimiento de máquinas fotocopiadoras, es documento innecesario: (Aux.Adtivo, SAS 2009)
El pliego de cláusulas administrativas particulares
La aprobación del gasto
La justificación del inicio del expediente
La certificación de insuficiencia de medios materiales, personales y técnicos
33. Según el artículo 138 del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, la adjudicación de los contratos administrativos se realizará mediante: (Admtivo, La Rioja 2008)
El procedimiento abierto o negociado
El procedimiento abierto, libre o negociado
El procedimiento abierto, restringido, negociado o diálogo competitivo
El procedimiento libre o negociado
34. Según el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, en los contratos de suministros, si así lo establece el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pago total de los bienes a suministrar podrá consistir parte en dinero y parte en bienes de la misma clase: (Secretaría-Intervención, Junta Andalucía 2007)
Sin que, en ningún caso, el importe de los bienes pueda superar el 50 por ciento del precio total
Sin que, en ningún caso, el importe de los bienes pueda superar el 40 por ciento del precio total
Siendo el importe de los bienes a entregar como mínimo del 20 por ciento
Siendo el importe de los bienes a entregar como mínimo del 40 por ciento
35. Según el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, en el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración por tiempo superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a percibir: (Arquitectura Técnica, Junta Extremadura 2010)
El 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial.
El 2 por 100 del precio de adjudicación en concepto de indemnización.
El 3 por 100 del precio de adjudicación en concepto de indemnización.
El 5 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial.
36. ¿En qué momento las uniones temporales de empresarios, para contratar con el sector público, deberán formalizar dicha unión en escritura pública?: (Aux.Adtivo, SAS 2009)
A la firma del contrato
En el período establecido de licitación
En la adjudicación
Desde el momento en que se produzca la unión temporal
37. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán ser adjudicados por procedimiento negociado cuando su valor estimado sea: (Admtivo. Junta Andalucía 2009)
Inferior a 100.000 euros.
Superior a 100.000 euros.
Los contratos de las Administraciones Públicas no pueden adjudicarse por procedimiento negociado.
Todas son correctas
38. Según el artículo 4 del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley los siguientes negocios o relaciones jurídicas: (Admtivo. La Rioja 2008)
Los contratos de servicios de transporte por vía terrestre
Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación
Los contratos de servicios de investigación y desarrollo
Los contratos de servicios de telecomunicación
39. Según el articulo 277 del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Contratos Sector Público, la modalidad de contratación de gestión de los servicios públicos en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato se denomina: (Admtivo. La Rioja 2008)
Concierto
Concesión
Gestión interesada
Sociedad de economía mixta
40. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas corresponden a: (Admtivo. Junta Andalucía 2009)
La Mesa de Contratación
El Órgano de Contratación
El responsable del contrato
Todas son correctas
© 2011 T
ESTS
O
POSICIONES
G
RATIS.COM
·
A
VISO
L
EGAL
